首页 手机
当前位置: 好大学 > 试卷库 > 建筑工程 > 工程师考试 > 监理工程师 > 案例分析 >某实行监理的工程,实施过程中发生下列事件。事件1:建设单位于2016年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书,监理中标价为280万元;建设单位与监理单位协商后,于2017年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定:合同价为260万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长,每延长一个月增加监理费8万元;监理服务自合同签订之日起,服务期26个月。建设单位通过招标确定了施工单位,并与施工单位签订了施工承包合同,合同约定:开工日期为2013年2月10日,施工总工期为24个月。事件2:由于吊装作业危险性较大,施工项目部编制了专项施工方案,并送现场监理员签收。吊装作业前,起重机司机使用风速检测到风力过大,拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名起重机司机进行吊装作业,监理员发现后立即向专业监理工程师汇报,该专业监理工程师回答说“这是施工单位内部的事情”。事件3:监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给监理工程师后,发现现场吊装作业起重机发生故障。为了不影响进度,施工项目经理调来另一台起重机,该起重机比施工方案确定的起重机吨位稍小,但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报,总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由,签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收工程暂停令后,仍要求施工人员进行吊装。总监理工程师报告了建设单位,建设单位负责人称工期紧迫,要求监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4:由于施工单位原因,施工总工期延误了5个月,监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元,而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的,监理单位对此负有责任,不同意增加监理费。1、指出事件1中建设单位做法的不妥指出,写出正确的做法。2、指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处,写出正确的做法。3、指出事件2和事件3中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处,写出正确的做法。4、分别指出事件3中建设单位、总监理工程师在工作中的不妥之处,写出正确的做法。5、事件4中,监理单位要求建设单位增加监理费是否合理?说明理由。

某实行监理的工程,实施过程中发生下列事件。

事件1:建设单位于2016年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书,监理中标价为280万元;建设单位与监理单位协商后,于2017年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定:合同价为260万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长,每延长一个月增加监理费8万元;监理服务自合同签订之日起,服务期26个月。

建设单位通过招标确定了施工单位,并与施工单位签订了施工承包合同,合同约定:开工日期为2013年2月10日,施工总工期为24个月。

事件2:由于吊装作业危险性较大,施工项目部编制了专项施工方案,并送现场监理员签收。吊装作业前,起重机司机使用风速检测到风力过大,拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名起重机司机进行吊装作业,监理员发现后立即向专业监理工程师汇报,该专业监理工程师回答说“这是施工单位内部的事情”。

事件3:监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给监理工程师后,发现现场吊装作业起重机发生故障。为了不影响进度,施工项目经理调来另一台起重机,该起重机比施工方案确定的起重机吨位稍小,但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报,总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由,签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收工程暂停令后,仍要求施工人员进行吊装。总监理工程师报告了建设单位,建设单位负责人称工期紧迫,要求监理工程师收回吊装作业暂停令。

事件4:由于施工单位原因,施工总工期延误了5个月,监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元,而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的,监理单位对此负有责任,不同意增加监理费。

1、指出事件1中建设单位做法的不妥指出,写出正确的做法。

2、指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处,写出正确的做法。

3、指出事件2和事件3中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处,写出正确的做法。

4、分别指出事件3中建设单位、总监理工程师在工作中的不妥之处,写出正确的做法。

5、事件4中,监理单位要求建设单位增加监理费是否合理?说明理由。

纠错
查看答案
若遇到问题请联系 客服QQ:3480655671

正确答案:

1、事件1中建设单位做法的不妥之处及正确做法如下:

(1)不妥之处:建设单位与监理单位经协商后确定合同价为260万元。

正确做法:应以监理中标价280万元作为合同价。

(2)不妥之处:建设单位与监理单位经协商后于2017年1月10日签订委托监理合同。

正确做法:应在中标通知书发出后的30d内(即2016年12月底前)订立书面合同。

2、事件2中专业监理工程师做法的不妥之处:回答“这是施工单位内部的事情”。

正确做法:专业监理工程师应及时下达监理通知,要求停止吊装作业,并向总监理工程师汇报。

3、事件2事件3中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处及正确的做法如下:

(1)事件2中项目经理在吊装作业中不妥之处:安排另一名其中司机进项吊装作业。

正确做法:应停止吊装作业。

(2)事件3中项目经理在吊装作业中的不妥之处及正确做法如下:

1)施工方案未经总监理工程师批准实施不妥。

正确做法:专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可以进行吊装作业。

2)项目经理签收工程暂停令后,仍要求施工人员继续吊装作业,不妥。

正确做法:应立即停止吊装作业。

4、事件3中建设单位和总监理工程师在工作中的不妥之处及正确做法如下。

(1)事件3中建设单位在工作中的不妥之处:要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。

正确做法:应支持总监理工程师的决定。

(2)事件3中总监理工程师的不妥之处:总监理工程师未报告政府主管部门。

正确做法:总监理工程师应及时报告政府主管部门。

5、事件4中,监理单位要求建设单位增加监理费是合理的。

理由:监理合同中已有关于监理服务期延长的约定,而工期延长是施工单位的原因造成的,符合监理合同中“因非监理单位原因导致监理服务期延长”的约定。

本题解析: 暂无解析

你可能感兴趣的试题

单选题

因债务人无偿转移财产,对债权人造成损害,债权人可行使的撤销权是指(  )

  • A. 单方宣布合同终止
  • B. 请求法院撤销债务人行为
  • C. 请求政府行政主管部门授予撤销权
  • D. 请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
单选题

《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而(  )的行为。

  • A. 解除合同
  • B. 变更合同
  • C. 转让合同
  • D. 中止履行合同义务
单选题

在合同中当事人没有约定质量标准的,如果没有国家标准,则依(  )执行。

  • A. 地方标准
  • B. 企业标准
  • C. 行业标准
  • D. 强制标准
单选题

合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式,则必须在合同中约定仲裁条款,因为仲裁是以(  )为原则的。

  • A. 自愿
  • B. 自由
  • C. 承诺
  • D. 要约
单选题

要约的撤回应在(  )取消要约的意思表示。

  • A. 签订合同之前
  • B. 合同成立之后
  • C. 要约发生法律效力之前
  • D. 要约发生法律效力之后
单选题

要约在发生法律效力之后,要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示是(  )

  • A. 要约撤回
  • B. 要约撤销
  • C. 承诺撤销
  • D. 要约失去效力
单选题

受要约人作出的同意要约的意思表示是(  )

  • A. 承诺
  • B. 合同成立
  • C. 中标通知书
  • D. 合同有效
单选题

建设工程合同属于(  )

  • A. 双务合同
  • B. 单务合同
  • C. 要式合同
  • D. 从合同
单选题

甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机,并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书,该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款,双方发生纠纷后,乙公司应(  )

  • A. 要求甲公司支付电视机货款
  • B. 要求该采购员支付电视机货款
  • C. 中止合同并要求甲公司退货
  • D. 换货后要求甲公司支付电视机货款